Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)
 
1HQQESHpv9LE

    Статья 521 ГК РФ. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров.



    Установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором.





    Судебная практика по статье 521 ГК РФ.


    • 1.

      Решение от 17 ноября 2025 г. по делу № А75-16591/2025

      Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО (АС Ханты-Мансийского АО)
      ...исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором (статья 521 ГК РФ). В рассматриваемом случае материалы настоящего дела в силу пунктов 1 и 2 статьи 429.1 ГК РФ, приведенных в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда ...
    • 2.

      Решение от 13 ноября 2025 г. по делу № А73-11071/2025

      Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края)
      ...получателя. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях (пункт 1 статьи 510 ГК РФ). Статьей 521 ГК РФ предусмотрено, что установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности ...
    • 3.

      Решение от 10 ноября 2025 г. по делу № А74-4720/2025

      Арбитражный суд Республики Хакасия (АС Республики Хакасия) - Гражданское
      Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки
      ...или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. В силу статьи 521 Гражданского кодекса Российской Федерации установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности ...
    • 4.

      Решение от 9 ноября 2025 г. по делу № А21-10999/2025

      Арбитражный суд Калининградской области (АС Калининградской области)
      ...частности обязанностей сторон уплачивать неустойку за нарушение обязательств, если иное не предусмотрено законом или договором (пункты 3, 4 статьи 425 ГК РФ). В силу ст. 521 ГК РФ установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное ...
    • 5.

      Решение от 5 ноября 2025 г. по делу № А46-15485/2025

      Арбитражный суд Омской области (АС Омской области)
      ...товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. В силу статьи 521 ГК РФ установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное ...
    • 6.

      Решение от 4 ноября 2025 г. по делу № А56-61640/2025

      Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
      ...исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором (статья 521 ГК РФ). Статьей 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. ...
    • 7.

      Решение от 31 октября 2025 г. по делу № А75-19728/2025

      Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО (АС Ханты-Мансийского АО) - Гражданское
      Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки
      ...ответчик) о взыскании задолженности неустойки (пени) в размере 5 983 024 руб. 76 коп. Исковые требования со ссылками на статьи 309, 310, 314, 329, 506, 521 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком принятых на себя обязательств по договору поставки материально-технических ресурсов от 29.08.2022 № 2140422/4174Д. Определением суда от ...
    • 8.

      Решение от 31 октября 2025 г. по делу № А51-4199/2025

      Арбитражный суд Приморского края (АС Приморского края) - Гражданское
      Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки
      ...момента его фактической поставки, но в пределах обязанности поставщика восполнить недопоставку в последующих периодах. Иной порядок уплаты неустойки может быть установлен законом или договором (статья 521 ГК РФ). Если договором не предусмотрена обязанность поставщика восполнить недопоставку за пределами срока действия договора, то истечение этого срока прекращает его обязанность поставлять товар по смыслу пункта ...
    • 9.

      Решение от 30 октября 2025 г. по делу № А33-19661/2025

      Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
      Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки
      ...случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Статьей 521 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах ...
    • 10.

      Решение № 2-2371/2025 2-2371/2025~М-1683/2025 М-1683/2025 от 29 октября 2025 г. по делу № 2-2371/2025

      Ленинский районный суд г. Иваново (Ивановская область) - Гражданское
      ...состоянию на 27ДД.ММ.ГГГГ г. предоставленного истцом, задолженность ФИО18» перед ФИО19» составляет <данные изъяты> руб., которая до настоящего времени ответчиком не оплачена. Согласно ст. 521 ГК РФ установленная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное ...
    Страницы← предыдущаяследующая