Статья 708 ГК РФ. Сроки выполнения работы.

Судебная практика по статье 708 ГК РФ.

• 1.

  Решение от 11 января 2026 г. по делу № А36-3064/2021

  Арбитражный суд Липецкой области (АС Липецкой области) - Гражданское

  Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
  ...указано выше, претензией от 31.08.2021 № 3944 ответчик отказался от исполнения договора в связи истечением срока выполнения работ и утратой интереса. Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки ...
• 2.

  Решение от 24 декабря 2025 г. по делу № А14-9695/2024

  Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области)
  ...762 ГК РФ). По смыслу приведенных норм права, определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком. Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (...
• 3.

  Решение от 7 декабря 2025 г. по делу № А40-50696/2025

  Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

  Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда
  ...145293 от 30.11.2023 г. на сумму 52 874 000 руб., п/п № 0010002022951000673.6.4 от 10.10.2024 г. на сумму 43 708 667,97 руб. Денежные средства, полученные Подрядчиком, являлись бюджетными средствами и были получены от Заказчика в рамках государственного контракта. Подрядчик был осведомлен о целях и порядке финансирования ...
• 4.

  Решение № 2-4065/2025 2-4065/2025~М-3313/2025 М-3313/2025 от 19 ноября 2025 г. по делу № 2-4065/2025

  Индустриальный районный суд г. Хабаровска (Хабаровский край) - Гражданское
  ...ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (...
• 5.

  Решение от 15 ноября 2025 г. по делу № А81-2932/2025

  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО (АС Ямало-Ненецкого АО) - Гражданское

  Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
  ...Общие положения о подряде" главы 37 "Подряд" Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено правилами Кодекса об этих видах договоров. Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (...
• 6.

  Решение № 2-908/2025 2-908/2025~М-675/2025 М-675/2025 от 13 ноября 2025 г. по делу № 2-908/2025

  Котласский городской суд (Архангельская область) - Гражданское
  ...иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний ...
• 7.

  Решение № 2-4933/2025 2-4933/2025~М-3898/2025 М-3898/2025 от 13 ноября 2025 г. по делу № 2-4933/2025

  Иркутский районный суд (Иркутская область) - Гражданское
  ...для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом (общие положения о подряде, применяются, если иное не установлено правилами данного кодекса об этих видах договоров. В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (...
• 8.

  Решение № 2-4953/2025 2-4953/2025~М-3839/2025 М-3839/2025 от 13 ноября 2025 г. по делу № 2-4953/2025

  Калининский районный суд г. Челябинска (Челябинская область) - Гражданское
  ...от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и ...
• 9.

  Решение от 13 ноября 2025 г. по делу № А64-3477/2025

  Арбитражный суд Тамбовской области (АС Тамбовской области)
  ...выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В силу ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных ...
• 10.

  Решение от 12 ноября 2025 г. по делу № А27-7285/2025

  Арбитражный суд Кемеровской области (АС Кемеровской области)
  ...обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (...